Договор На Обслуживание Теплового Пункта

/ Comments off

Выполняем обслуживание тепловых. Настраиваем тепловой пункт. Заключая договор. На техническое обслуживание принимается тепловая сеть, находящаяся в исправном. Заказчиком требований пункта 3.1.1 настоящего договора. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______ на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов г.

Проект ДОГОВОР ПОДРЯДА № на техническое обслуживание центрального теплового пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2 Москва ' 201 г. Московское государственное 'Мосводоканал', именуемое в дальнейшем ' Заказчик',действующего на основании доверенности от -юр, с одной стороны, и , (наименование организации) именуемый в дальнейшем ' Подрядчик', в лице , (должность, Ф.

И.О) действующего на основании , (устава или доверенности от №) с другой стороны, вместе именуемые ' Стороны', на основании Акта Единой комиссии от № заключили настоящий Договор о нижеследующем. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию центрального теплового пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2 (далее: ' оборудование'), указанного в Перечне (приложение 1) в соответствии с условиями настоящего Договора. Содержание работ по техническому обслуживанию и требования к их выполнению определены в Приложении 2 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. График периодичности по техническому обслуживанию по настоящему Договору определены Регламентом на техническое обслуживание центрального теплового пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) (приложение 3). Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами, на своем оборудовании, с применением своих механизмов.

Поставка оборудования без указанной документации считается некомплектной. начало: 01 г. окончание: 31 г. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Сумма настоящего Договора составляет руб., в том числе НДС руб.

Из них: - руб., в том числе 18% НДС руб.; - руб., в том числе 18% НДС руб.; 2.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования по настоящему Договору определяется утвержденной сторонами Сметной на выполнение работ (приложение 4) согласно результатам котировки. Цены на поставляемое по настоящему Договору оборудование определяются спецификацией (приложение 4) и включают в себя стоимость непосредственно оборудования, стоимость его маркировки, упаковки, погрузки, разгрузки, доставки (транспортировки) в адрес Заказчика.

Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору производится по мере выполнения работ в соответствии с Графиком периодичности выполнения работ (приложение 3), путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета Подрядчика. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Выполнить работы в соответствии с технической документацией завода изготовителя оборудования, а также нормативными документами РФ и города Москвы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. Осуществлять профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего оборудования, а также его отдельных деталей, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу оборудования. Оказывать специалистам Заказчика техническую (консультационную) поддержку по эксплуатации оборудования с 09.00 по 18.00 час.

Ежедневно (по телефону). До начала проведения работ по настоящему Договору направить (согласно представляемому Заказчику списку) своих работников, для проведения вводного инструктажа в отдел (службу). Допуск к работе работников осуществлять только после проведения вводного инструктажа. Совместно с Заказчиком вести журнала учета выполненных работ по настоящему Договору. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, а также подписан уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика после каждой выполненной работы и скреплен печатями. В случае выявления Подрядчиком угрозы выхода оборудования из строя и/или необходимости его ремонта – немедленно известить об этом Заказчика.

Круглосуточно принимать заявки Заказчика по телефону (факсу) на ремонт оборудования, в том числе в выходные и праздничные дни. Обеспечить прибытия на объект по вызову Заказчика в любое время суток в течение двух часов с момента вызова (включая выходные и праздничные дни). Обеспечить при производстве работ соблюдение мер пожарной и, выполнение требований Правил по и охране труда, соблюдать установленный пропускной режим и режим работы Заказчика. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по и безопасности проведения работ.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по настоящему Договору при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Заказчик обязуется: 4.1.1. Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с технической документацией. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору. Предоставить Подрядчику имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на оборудование в случае, если такая документация у Подрядчика отсутствует.

Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

Совместно с Подрядчиком вести журнал учета выполненных работ по настоящему Договору. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, а также подписан уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после каждой выполненной работы и скреплен печатями. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика к месту нахождения оборудования (по заблаговременно представленному списку). До начала по настоящему Договору, провести вводный инструктаж с работниками Подрядчика в службе охраны труда. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

Выполнив работы по дооборудование системы автоматизированного контроля доступа в комплексе административных зданий по Плетешковскому пер. Согласно Графику выполнения работ (приложение 2), Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 30 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 6.2.

Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекта, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы: пожар, стихийных бедствий, военных действий или других не зависящие от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельств будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороне возможных убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обстоятельств по настоящему Договору, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на момент уплаты неустойки, от стоимости работ за каждый день просрочки.

В случаях расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п.10.3. Настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, а также уплатить неустойку в размере 3 (трех) процентов от суммы Договора. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, установленным действующим законодательством.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 9.3.1. Необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 2 рабочих дня по причинам, независящим от Заказчика. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору. Систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 10.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом. Абибов технология самолетостроения pdf. В претензии указываются: - требования заявителя; - сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; - обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство; - иные сведения, необходимые для урегулирования спора; - перечень прилагаемых к претензии документов.

Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требования, или надлежащие заверенные копии либо выписки из документов, если эти документы отсутствуют у другой стороны. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления.

Индивидуальные Тепловые Пункты

При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) дней. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом. В ответе на претензию указываются: - при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; - при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; - перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.

Если в ответе 'о признании претензии не сообщается о перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению прилагается ответ должника. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в в соответствии с действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с при условии внесения его в Единый реестр Договоров Заказчика и действует. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон путем заключения Дополнительного соглашения к Договору. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам сведения, содержащихся в документах, оформляющих совместную деятельность в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим и города Москвы. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: Приложение 1 - Перечень оборудования. Приложение 2 - Содержание работ по техническому обслуживанию и требования к их в выполнению. Приложение 3 - График периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию. Приложение 4 – Смета на выполнение работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 13.1. Заказчик: МГУП 'Мосводоканал ' Москва, Плетешковский пер., д.2 Плательщик: Хозяйственное управление МГУП 'Мосводоканал' р/с в 'Мосводоканалбанк', к/с, 13.2. Подрядчик: Адрес: р/с в к/с , БИК , ОКПО , ИНН. Контактные телефоны:. ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК МГУП 'Мосводоканал' Начальник Хозяйственного управления М. ПОДРЯДЧИК М. Приложение 1 к ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ по техническому обслуживанию центрального пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г.

Москва, Плетешковский пер., д.2 № Наименования оборудования Ед-ца измерения Кол-во единица 1. Контролер ПЛК с модулями расширения компл. Теплосчетчик SA - 64 компл. Реле управления РОС301 шт. Насосы 'GRUNDFOSS' шт.

Шкаф управлении шт. Дренажный насос шт.

Теплообменники 'ALFA LAVAL' шт. Запорная арматура Ду 50 – Ду 150 шт. 1 ЗАКАЗЧИК МГУП 'Мосводоканал' Директор Хозяйственного управления М. ПОДРЯДЧИК М. Приложение 2 к договору подряда Содержание работ по техническому обслуживанию центрального пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д.2 и требования к их выполнению. Техническое обслуживание – основное профилактическое мероприятие, которое гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию центрального теплового пункта и узла учета тепловой энергии.

При техническом обслуживании устраняются неполадки, записанные в эксплуатационном журнале. Техническое обслуживание выполняется персоналом организации, которая работает на предприятии по договору подряда на выполнение данного вида работ. ЗАКАЗЧИК МГУП 'Мосводоканал' Директор Хозяйственного управления М. ПОДРЯДЧИК М. Приложение 3 к договору подряда ГРАФИК периодичности выполнения работ по техническому обслуживанию центрального пункта (ЦТП) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: г.

Москва, Плетешковский пер., д.2 Наименование работ Периодичность обслуживания 1 Осмотр помещений ИТП 2 недели 2 Проверка коммуникации схемы теплового пункта 2 недели 3 Проверка параметров 2 недели 4 Проверка работоспособности манометров 2 недели 5 Проверка работоспособности термометров 2 недели 6 Очистка магнитных фильтров 1 месяц 7 Проверка работоспособности регулятора давления 2 недели 8 Проверка состояния защитного заземления 2 недели 9 Устранение течи, повреждений, прокладок, неисправных кранов и т. Домашний очаг.:. История:. Окружающий мир:.

Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:.

Договор На Обслуживание Теплового Пункта

Предметы:. Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.

Практически в каждом здании жилого, промышленного и коммерческого назначения функционируют тепловые пункты (ТП). Они обеспечивают его горячей водой и отоплением, но сами их не производят, а только перераспределяют. Входящее в состав теплового пункта оборудование выполняет три ключевые задачи:. Распределение расхода теплоносителя по системам;. Понижение температуры теплоносителя до необходимых значений;.

Поддержание давления на требуемом уровне. Для стабильной работы ТП без сбоев и аварий необходимо периодически проводить плановое обслуживание оборудования. Оно включает в себя обширный комплекс работ, которые должны выполнять только квалифицированные специалисты. Заказать обслуживание и ремонт ТП вы можете в компании «ЛИДЕР-Инжиниринг». Цены на обслуживание ТП Обслуживание тепловых пунктов включает в себя весь комплекс регламентных работ, связанных с эксплуатацией ТП, регламентированных инструкциями на ТП и заводами производителями оборудования. В связи с тем, что состав ТП индивидуален цена рассчитывается по запросу. Периодичность обслуживания по согласованию с заказчиком.

Требования К Тепловым Пунктам

Частота обслуживания ТП Данные работы регламентированы стандартом технического обслуживания «Тепловые пункты тепловых сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». На периодичность обслуживания ИТП влияет большое количество факторов, в связи с чем, оно может производиться ежедневно, раз в неделю, раз в месяц или ежегодно. Каждое обслуживание имеет свой перечень необходимых работ. Факторы, влияющие на периодичность обслуживания:.

Наличие систем автоматического регулирования. Наличие насосного оборудования.

Количества составляющих теплового пункта, степень износа оборудования. Перед началом отопительного сезона необходимо провести проверку исправности отопительной системы. В ходе осмотра специалисты смогут выявить слабые места, устранить текущие неисправности, предотвратить возможные поломки. Подготовительные работы делятся на два вида: профилактические и ремонтно-наладочные. Профилактические работы включают анализ прошлого сезона, диагностику установленного оборудования (агрегатов, устройств, датчиков, насосов, приборов, запорной арматуры) и инженерных коммуникаций. Проводится механическая чистка подогревателей, гидравлическая промывка трубопровода, ремонт непосредственно самого помещения, где размещен ИТП. Ремонтно-наладочные работы проводятся в случае обнаружения серьезных дефектов и неполадок.

В их ходе может понадобиться частичный или полный демонтаж оборудования. Проводится замена изоляции, обработка/покраска трубопровода, очистка фильтров и грязевиков. При необходимости трубопровод промывается гидродинамическим или химическим способом, выполняется опрессовка труб, замена сальников. Проводятся испытания с последующей сдачей отчета о подготовке к отопительному сезону для представителя.

Выгода от регулярного ТО индивидуальных тепловых пунктов. Энергоэффективность.

Сп 41 101 95

Наладка оборудования и устранение различных поломок позволяет достигнуть высокой энергоэффективности, снизить потери тепла, повысить точность показаний приборов. Общая стоимость отопления может быть снижена на 30-35%, уменьшается износ оборудования.

Предотвращение аварий. Регулярная проверка оборудования и своевременный ремонт позволяет избежать аварийных ситуаций и отключения системы отопления на объекте.

Договор На Обслуживание Теплового Пункта

Забота о потребителях. В здания будет регулярно подаваться горячая вода, тепло. Преимущества «ЛИДЕР-Инжиниринг». Официальная гарантия качества работ. У нас стоимость обслуживания теплового пункта будет самой низкой в Перми.

В штате компании работают только квалифицированные сотрудники. Наши сотрудники, ежегодно, подтверждают квалификацию в «РосТехНадзоре». За 12 лет работы мы закрыли множество проектов разной сложности. Как мы работаем Мы оказываем квалифицированные услуги по обслуживанию приборов учета и ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) по простой и прозрачной схеме. Вначале наш специалист проводит осмотр и определяет объем предстоящих работ. На его основании мы определяем стоимость предстоящих работ и готовим для клиента коммерческое предложение.

В КП будет указан полный объем выполняемых работ, их точная стоимость и сроки, а так же индивидуальные особенности. После этого подписывается договор, и проводятся необходимые работы по обслуживанию и ремонту индивидуальных тепловых пунктов. При необходимости наша компания может произвести замену вашего ТП на автоматизированный блочный тепловой пункт, по доступной цене и в короткие сроки.